Rozdział VII
WARUNKI FORMALNOPRAWNE PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ODBIORU ROBÓT UTRZYMANIOWYCH

§ 19.
Uczestnicy procesu budowlanego

1 Uczestnikami procesu budowlanego są w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane:
1)    inwestor,
2)    inspektor nadzoru inwestorskiego,
3)    projektant,
4)    kierownik budowy lub kierownik robót

2.   Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego poza inwestorem, pełniący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie takie jak: kierowanie budową i wykonanie nadzoru inwestorskiego muszą posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową (dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją) oraz uprawnienia budowlane wydane przez właściwy organ.

3.   Wymaganie określone w ust 2 dotyczy także robót utrzymaniowych będących budową, wykonywanych przez osoby pełniące oficjalnie funkcję kierownika budowy, a także wszystkie osoby pełniące funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad takimi robotami.

§ 20.
Podstawowe prawa i obowiązki inwestora

1.   Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektów, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2.   Inwestor po opracowaniu koncepcji projektowej występuje do właściwych wfadz z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy do właściwości gminy (lub miasta), a termin jej wydania wynika z Kodeksu postępowania administracyjnego i wynosi do 2 miesięcy.

3.   Inwestor posiadając decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przystępuje do opracowania projektu budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowany projekt wraz z wnioskiem o wydania pozwolenia przedstawia Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego, który wydaje pozwolenie na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę jest jednocześnie zatwierdzeniem projektu budowlanego. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stalą się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata

4.   Inwestor spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzającego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Decyzja ta ważna jest na czas w niej oznaczony, lecz nie dłużej niż rok.

5.   W przypadku konieczności dokonania zmiany projektu budowlanego (w tym także w trakcie trwania budowy) inwestor musi uzyskać na to zgodę wydającego pozwolenie na budowę.

6.   Przy realizacji robót na obiektach mostowych wszelkich typów obowiązkiem inwestora jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.   Przy budowie obiektu inżynieryjnego wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

8.   Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

9.   Inwestor ma obowiązek zawiadamiać Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót - na 7 dni przed tym terminem. Składając zawiadomienie o rozpoczęciu robót jest obowiązany wystąpić o wydanie dziennika budowy. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje dziennik w terminie 3 dni od dnia wystąpienia, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.

§ 21.
Nadzór inwestorski

A. Rola nadzoru inwestorskiego

1. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1)    reprezentowanie inwestora na budowie przez kontrolowanie zgodności jej realizacji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2)    sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3)    sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwie w próbach urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,
4)    poiwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na oddzielne żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

2. Inspektor nadzoru ma prawo:
1)    wstępu na teren budowy oraz do zakładów związanych z realizacją robót,
2)    wydawać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym wyrobów oraz urządzeń technicznych.
3)    podejmować decyzje dotyczące zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z budową w ramach projektu i obowiązujących przepisów,
4)    żądać od kierownika budowy dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

B. Uprawnienia i obowiązki inspektora nadzoru w okresie poprzedzającym realizację budowy

1.   Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynności od zaznajomienia się z dokumentacją projektową, umową na wykonanie robót, warunkami pozwolenia na budowę jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami przed wejściem wykonawcy na plac budowy.

2.   W razie stwierdzenia w dokumentacji wad lub niedokładności względnie celowości zastosowania innych rozwiązań niż przewidziane w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy inspektor nadzoru jest zobowiązany zwrócić się do inwestora z wnioskiem o przeprowadzenie w dokumentacji zmian.

3.   Inspektor nadzoru jest obowiązany przekazać kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypełnioną jego częścią tytułową przed umownym terminem rozpoczęcia robót

4.   Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w przekazaniu kierownikowi terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim budynkami, urządzeniami i materiałami. Przekazaniu podlegają również punkty osnowy geodezyjnej, dokumentacja prawna oraz mapa sytuacyjna.

5. Inspektor jest obowiązany dopilnować i odnotować w dzienniku budowy:
1)    wyznaczenia w terenie osi obiektu przez służbę geodezyjną,
2)    sprawdzenie przez służbę geodezyjną wytyczonych przez wykonawcę osi oraz rzędnych poszczególnych elementów obiektu.

C. Uprawnienia i obowiązki inspektora nadzoru w okresie realizacji budowy

1.   Inspektor nadzoru w trakcie trwania budowy sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłych użytkowników.

2.   Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy:
1)    kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
2)    kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,
3)    kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania,
4)    kontrola ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,
5)    kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim zapisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
6)    w przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych - ich zabezpieczenie i niezwłoczne powiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3.   Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru. Częstotliwość i terminy pobytu inspektora nadzoru na budowie określają odpowiednie przepisy oraz inwestor.

4.   W czasie każdego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym wpisem.

5.   Jeżeli na budowie działa kilku inspektorów nadzoru poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywania zapisów w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności.

6.   Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potaeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego.

7.    Inspektor nadzoru może wprowadzić poprawki projektu budowlanego nie powodujące zwiększenia kosztów robót, nie mające wpływu na zasadnicze rozwiązanie konstrukcyjne i nie powodujące pogorszenia użyteczności i bezpieczeństwa obiektu. Czyni to w porozumieniu z autorem projektu oraz kierownikiem budowy dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i wnosząc poprawki w dokumentacji projektowej.

8.   Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów konstrukcyjnych i innych wyrobów, jak też dokonuje oceny jakości łych elementów na placu budowy lub w wytwórni przed ich wbudowaniem.
W razie braku dokumentów lub wątpliwości co do jakości elementów, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej.

9.    Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

10.  Inspektor nadzoru ma obowiązek wykazywać inicjatywę, osiągać oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniać występujące na budowie nieprawidłowości i przeciwdziałać im.

11. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów bądź mogących narazić inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje niezbędne decyzję, które wpisuje do dziennika budowy zaznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie inwestora, wykonawcę robót i autora projektu.

12.  Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadku naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w trakcie budowy nieprawidłowościach dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących uchybieniach technicznych.

13. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje wspólnie z kierownikiem budowy protokół konieczności, podając przybliżony koszt łych robót i w porozumieniu z projektantem wnioskuje do inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania w miarę potrzeby uzupełnienia projektu budowlanego.

14. Jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z potrzeby zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat inspektor nadzoru powiadamia niezwłocznie inwestora.

15.  Inspektor nadzoru dokonuje kontroli ilości i jakości materiałów uzyskanych z rozbiórki, uzgadnia z kierownikiem budowy zakres wykorzystania tych materiałów na budowie oraz przedstawia inwestorowi spis materiałów z rozbiórki niezagospodarowanych na budowie i pozostawionych do dyspozycji inwestora.

16.  Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzania robót ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od ich zgłoszenia przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy.

17.  Inspektor nadzoru może żądać wykonania przez wykonawcę na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie było zgłoszone do sprawdzenia przed zakryciem, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia wycinki).

18.  Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzania i potwierdzania wykonania określonych w umowie etapów inwestycji, obiektów lub ich części nie stanowiących odrębnych elementów odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umową mają one być przedmiotem odrębnego fakturowania.

19.  Inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania obiektu z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

20.  Inspektor nadzoru inwestorskiego danej budowy ma obowiązek:
1)    uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach technicznych,
2)    stwierdzania aktualnego stanu robót w przerwy w robotach w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z inwestorem,
3)    bieżącego potwierdzania zapisów dokonywanych przez kierownika budowy w książce obmiarów.

D. Upoważnienia i obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem robót lub obiektu oraz w okresie rękojmi

1.   Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób oraz sprawdzeń inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie placu budowy.

2.   Inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do dokonania odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem.

3.    Inspektor nadzoru w czasie przygotowania obiektu lub robót do odbioru gromadzi i przygotowuje we współdziałaniu z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiały analityczne, jeżeli są one niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i gospodarczych.

4.    Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania do użytku.

5.   Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy i książkę obmiarów, które przekazuje inwestorowi.

6.   W okresie rękojmi inspektor nadzoru bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroluje usunięcie ich przez wykonawcę.

§ 22.
Uprawnienia i obowiązki projektanta

1.    Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
1)    opracowanie projektu obiektu zgodnie z ustaleniami określonymi w warunkach zlecenia oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z wymaganiami ustaw, przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2)    uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień i opinii,
3)    zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
4)    wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
5)    sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
a)  stwierdzenia zgodności wykonanych robót z projektem,
b)  uzgadniania możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowych, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.   Projektant ma prawo:
1)    wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji,
2)    żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie:
a)  stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b)  wykonywania ich niezgodnie z projektem.

§ 23.
Podstawowe prawa i obowiązki kierownika budowy

1.    Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
1)    protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim budowlami, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej,
2)    prowadzenie dokumentacji budowy - dziennik budowy, książkę obmiarów,
3)    zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i Polskimi Normami oraz przepisami BHP
4)    zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
5)    wstrzymanie robót w razie możliwości powstania zagrożenia oraz niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,
6)    zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy nakazującym wstrzymanie robót z powodu ich niezgodności z projektem,
7)    realizacja zleceń wpisanych do dziennika budowy,
8)    zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
9)    stosowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie mostowym,
10)    zapewnienie wykonania wymaganych prób i badań materiałów, instalacji i urządzeń,
11)    przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu,
12)    zgłoszenie obiektu do odbioru (wpis do dziennika budowy), uczestniczenie w czynnościach odbioru oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
13)    zapewnienie właściwych warunków przechowywania i transportu materiałów i wyrobów stosowanych na budowie.

2.   Kierownik budowy ma prawo:
1)    występowania do inwestora z wnioskiem o zmianę rozwiązań projektowych, jeżeli jest to podyktowane koniecznością polepszenia bezpieczeństwa robót lub usprawnienia procesu budowy,
2)    ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

§ 24.
Postępowanie przy przygotowaniu i rozpoczęciu robót

A. Podstawowe obowiązki stron przy przygotowaniu robót

1. W ramach przygotowania robót do obowiązków zamawiającego (inwestora) należy:
1) przekazanie placu budowy,
2)    przekazanie dokumentacji projektowej,
3)    zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego.

2.   Do obowiązków wykonawcy należy przedłożenie przed rozpoczęciem budowy kompleksowego programu robót, zawierającego:
1)    harmonogram realizacji uwzględniający wszystkie jej warunki,
2)    pełną informację o zatrudnionym personelu technicznym budowy w ramach danego zadania,
3)    zestawienie podstawowych materiałów z określeniem ich parametrów,
4)    sposób zapewnienia badań laboratoryjnych i podanie wyposażenia laboratorium,
5)    listę sprzętu przewidzianego do wykonywania zadania z określeniem podstawowych parametrów technicznych.

3.   Wyżej wymieniony program robót podlega akceptacji inwestora (zamawiającego). Po jego zaakceptowaniu zmiany w programie mogą być dokonane jedynie po uzyskaniu zgody inwestora. Na żądanie inwestora wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia okresowych programów robót.

B. Rozpoczęcie budowy

1.   Rozpoczęcie budowy zastępuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy:
1) wytyczenie geodezyjne obiektu,
2) wykonanie niwelacji terenu,
3) zagospodarowanie terenu budowy,
4) wykonanie podłączeń do sieci infrastruktury technicznej.

2.   Inwestor ma obowiązek zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót właściwy organ i projektanta pełniącego nadzór autorski na 7 dni przed ich rozpoczęciem dołączając na piśmie oświadczenie:
1)    kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania daną budową,
2)    inspektora nadzoru o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru nad daną budową,

3.   O zmianie na stanowiskach wymienionych w ust. 2 inwestor jest obowiązany zawiadamiać Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

4.   Obiekty mostowe podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz, po wykonaniu robót, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

C. Akceptowanie źródeł poboru lub zakupu materiałów

1.    Wykonawca ma obowiązek przedkładania inwestorowi dokumenty określające parametry techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich próbek celem zaakceptowania.

2.   Akceptacja źródeł poboru lub zakupu, o której mowa powyżej nie oznacza, że wszystkie partie materiału mogą zostać wbudowane. Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób ciągły, że wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normą i wymaganiom Wytycznych Technicznych Wykonania (WTW).

D. Prowadzenie dziennika budowy

1.   Na budowie należy prowadzić dziennik budowy. Stanowi on urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót oraz wydarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

2.   Dziennik budowy powinien być prowadzony dla każdego zadania oddzielnie i powinien zawierać między innymi polecenia inspektora nadzoru, zgłoszenia wykonawcy poszczególnych elementów robót do odbioru oraz potwierdzenia dokonania tego odbioru.

3.   Przed rozpoczęciem robót należy wpisać do dziennika budowy osoby, którym powierzono obowiązki kierownictwa, nadzoru i kontroli technicznej.

E. Prowadzenie książki obmiaru

1.    Na budowie należy prowadzić książkę obmiaru robót

2.   Książka musi zawierać okresowe wyliczenie i zestawienia wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnym z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie obmiarów przez nadzór stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie odebrane przez nadzór lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być realizowane płatności.

§ 25.
Rodzaje odbiorów robót

1.   Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:
Polegają na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym obiektu zanikają lub ulegają zakryciu.

2.   Odbiory częściowe:
a)    przedmiotem odbioru mogą być wyłącznie zakończone elementy, wyszczególnione w tabeli elementów scalonych dokumentacji technicznej lub w umowie, obejmujące cały obiekt lub jego część,
b)    odbiory częściowe polegają na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót objętych odbiorem.

3.   Odbiory końcowe:
Przedmiotem odbioru może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt; odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót.

4. Odbiory gwarancyjne:
a)    przedmiotem odbioru jest zrealizowany obiekt, którego odbiór polega na sprawdzeniu jakości robót przed upływem gwarancji;
b)    odbiorom gwarancyjnym podlegają wszystkie obiekty wykonywane systemem zleconym

§ 26.
Dokumenty do odbioru robót

1.   Wykonawca przygotowuje do odbiorów robót częściowych i końcowego oraz przedkłada odbierającemu następujące dokumenty (odpowiednio do zapisów umowy wykonanie robót):
1)    projekt budowlany,
2)    wymagania techniczne wykonania (WTW),
3)    receptury i ustalenia technologiczne,
4)    księgi obmiarów,
5)    dziennik budowy,
6)    wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,
7)    atesty jakościowe wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych,
8)    opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów,
9)    sprawozdanie techniczne,
10)    inne dokumenty wymagane przez odbierającego,
11)    dokumentację powykonawczą,
12)    kosztorys powykonawczy.

2.   Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
1)    zakres i lokalizację robót,
2)    wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zaiwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz formalną zgodę na dokonanie zmiany wyrażoną na piśmie przez inwestora oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
3)    uwagi dotyczące warunków realizacji robót na obiekcie,
4)    datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

§ 27.
Badania i pomiary w odbiorach robót

1. Podstawą do oceny jakości i zgodności z dokumentacją całego obiektu i poszczególnych jego elementów są badania i pomiary wykonywane zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny obiektu podczas dokonywania odbioru.

2.   Ocenę jakości obiektu należy wykonywać w oparciu o wymagania techniczne wykonania i odbioru (WTW), stanowiące integralną część dokumentacji technicznej oraz na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów i norm.

3.   Pomiary podstawowych parametrów geometrycznych obiektu powinny być wykonywane wyłącznie przez służbę geodezyjną.

4.   Podstawą oceny jakości betonu w elementach konstrukcyjnych wykonywanych na budowie muszą być badania laboratoryjne wykonywane w laboratorium zaakceptowanym przez zamawiającego, na próbkach pobranych komisyjnie w obecności inspektora nadzoru.

5.    Podstawą oceny jakości stali zbrojeniowej są atesty producentów, a w przypadku ich braku lub wątpliwości wyniki badań, których wykonania może zażądać od wykonawcy inspektor nadzoru lub odbierający przed wbudowaniem materiału.

6.   Podstawą do oceny konstrukcji stalowych ustrojów niosących są:
1)    atesty wyrobów hutniczych potwierdzone przez odbiór Kolejowego Dozoru Technicznego, a w przypadku zakupu stali poza hutą, zaświadczenie odbioru inwestora z wynikami badań potwierdzającymi jakość stali,
2)    świadeciwo zakwalifikowania zakładu lub przedsiębiorstwa do wykonywania konstrukcji stalowych wydane przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury,
3)    protokoły kontroli i odbioru wewnętrznego w wytwórni,
4)    wyniki badań materiałów i połączeń oraz pomiarów kontrolnych.

§ 28.
Zasady odbiorów robót

A, Ogólne zasady odbiorów robót

1.   Przewodniczącego komisji odbioru częściowego, a w przypadku oddawania obiektu do eksploatacji - przewodniczącego komisji odbioru końcowego wyznacza Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych. Każdorazowo członkiem komisji powinien być odpowiedni pracownik zespołu diagnostycznego.

2.   Odbiór robót polega na ich ocenie ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz po szczegółowej ocenie wizualnej robót.

3.   W przypadku stwierdzenia, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie jest gotowy do odbioru, odbierający w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru.

4.   Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół odbioru robót dla odbiorów częściowych i końcowych, a w przypadku robót ulegających zakryciu jest wpis do dziennika budowy.

5.   Wszystkie zmiany w wykonawstwie robót (rodzaju, ilości oraz technologii), jak również zmieniające wartość robót w stosunku do wartości umownej wymagają pisemnej zgody inwestora

6.    Na odbierających należy powoływać osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie mostów.

7.   Inwestor może powoływać do udziału w odbiorze robót rzeczoznawców dla określonych zagadnień.

8.   Do udziału w odbiorach należy zapraszać prowadzącego nadzór autorski lub przedstawiciela biura projektowego, które opracowało dokumentację.

9.   Skład osób uczestniczących w odbiorze powinien być wpisany do dziennika budowy.

B. Zasady odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu

1.   Odbioru dokonuje inspektor nadzoru po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem w dzienniku budowy, gotowości do odbioru.

2.   Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od dały zgłoszenia (wpis do dziennika budowy) i powiadomienia o iym fekoie inspektora nadzoru.

3.   Jakość robót ocenia odbierający w oparciu o badania i pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową oraz recepturami i ustaleniami technologicznymi.

4.   W przypadku stwierdzenia wad wykonania inspektor nadzoru ustala rodzaj i zakres robót poprawkowych i uzupełniających, niezbędnych do wykonania przed zakryciem wykonanych robót, jeśli stwierdzone wady dają się usunąć.

5.   Jeżeli usunięcie stwierdzonych wad nie jest możliwe należy uznać je za wady trwale i zastosować potrącenia W przypadku, gdy wady przekraczają wartości dopuszczalne dla elementu należy zarządzić jego rozbiórkę, a kosztami budowy i rozbiórki obciąża się wykonawcę.

6.   Decyzje dotyczące odbioru inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy zawierającym następujące dane:
1)    imię i nazwisko inspektora nadzoru,
2)    określenie oraz dokładną lokalizację odbieranego elementu,
3)    ocenę jakości robót,
4)    określenie ilości wykonanych robót,
5)    określenie rodzaju, ilości oraz termin wykonania robót poprawkowych,
6)    zezwolenie na kontynuowanie robót.

C. Zasady odbiorów częściowych

1.   Odbiór częściowy powinien być wykonany w terminie do 20 dni po zgłoszeniu obiektu do odbioru.

2.   W trakcie odbiorów częściowych należy sprawdzić prawidłowość wykonania robót poprawkowych i uzupełniających zarządzonych w poprzednich odbiorach lub przez organa kontroli technicznej.

3.   Niewykonanie ww. robót wstrzymuje odbiór częściowy, odbierający ma obowiązek wyznaczyć nowy termin wykonania tych robót i potwierdzić ten fakt wpisem w dzienniku budowy.

4.   Odbiór częściowy dokumentowany jest protokołem odbioru.

D. Zasady odbiorów końcowych

1.   Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru końcowego powinno być stwierdzone przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z niezwłocznym powiadomieniem inspektora nadzoru i inwestora

2.   Odbiór końcowy zgłoszonego obiektu powinien nastąpić nie później niż 30 dni od dały zgłoszenia robót do odbioru.

3.    Do podstawowych obowiązków odbierającego, poza czynnościami wymienionymi w zasadach ogólnych odbiorów, należy:
1)    porównanie kosztorysu wykonawczego z kosztorysem podstawowym i księgą obmiaru robót,
2)    ustalenie potrąceń z tytułu wad trwałych odbieranego obiektu,
3)    sporządzenie protokołu odbioru z oceną jakości i ustaleniem wartości sprzedażnej robót,

4.   W przypadku niewykonania robót poprawkowych w elementach, które uległy zakryciu, należy uznać odchylenia powodujące nakazanie tych robót jako wady trwałe i zastosować potrącenia.

5.   W przypadku niewykonania robót poprawkowych w elementach, które uległy zakryciu, odbierający przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

6.   W przypadku stwierdzenia na podstawie badań i pomiarów oraz oględzin obiektu, że jakość elementu lub całego obiektu znacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową w zakresie:
1)    nie zakończenia robót lub rażąco złego ich wykonania,
2)    wyników badań i pomiarów, które przekraczają wartości dopuszczalne, odbierający wyłącza ten element lub obiekt z odbioru do czasu wykonania szczegółowych badań oraz robót niezbędnych dla doprowadzenia elementu lub obiektu do pełnej projektowanej wartości technicznej, z określeniem zakresu, kosztu i terminu wykonania tych robót. W powyższym przypadku, jeśli obiekt lub jego element może być przekazany do użytku, odbierający może dokonać odbioru częściowego.

E. Odbiory gwarancyjne

1.   Przedmiotem odbioru jest zrealizowany obiekt, którego odbiór polega na sprawdzeniu jakości robót przed upływem gwarancji.

2.   Odbiorom gwarancyjnym podlegają wszystkie obiekty wykonywane systemem zleconym.

§ 29.
Warunki odbioru robót związanych z budową stalowych mostów, wiaduktów, przejść pod toram i oraz kładek dla pieszych

A. Ogólne zasady

1.    Podstawowe zasady odbioru robót związanych z budową stalowych kolejowych konstrukcji mostowych określają Polskie Normy.

2.   Stalowe konstrukcje inżynieryjne powinny być wykonane przez zakłady i przedsiębiorstwa dopuszczone przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury. Rejestr przedsiębiorstw, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne prowadzi Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

3.   Stal do budowy obiektów inżynieryjnych powinna posiadać atesły hutnicze, a także zaświadczenia odbiorców dokonanych przez Kolejowy Dozór Techniczny.

4.   Aby dokonać końcowego odbioru stalowego obiektu inżynieryjnego należy dysponować:
1)    badaniami materiałów, spoin i połączeń (kontrola wewnętrzna w wytwórni),
2)    badania konstrukcji w czasie montażu na miejscu budowy (kontrola zewnętrzna),
3)    badaniami konstrukcji całkowicie zmontowanej przed oddaniem obiektu do eksploatacji (kontrola zewnętrzna).

5.    Badania materiałów i konstrukcji w wytwórni przed wysłaniem na plac budowy obejmują:
1)    badania kontrolne stali,
2)    badanie elementów stalowych (wymiary elementów i ich kształt, kształt blach węzłowych, stan powierzchni przylegających, właściwe oznakowanie elementów, itp.),
3)    sprawdzenie wymiarów konstrukcji (rozpiętość, wysokość, rozstaw dźwigarów głównych, siatka kratownicy, rozstaw podłużnie i poprzecznie, przekroje elementów konstrukcyjnych, średnice, liczbę i rozstaw otworów na nity itp.),
4)    sprawdzenie kształtu konstrukcji (prostoliniowość elementów i całego dźwigara, wielkość podniesienia wykonawczego, zachowanie wymagań skrajni budowli),
5)    badanie połączeń (nitowanych, na śruby sprężające i spoin),
6)    sprawdzenie elementów i robót zanikających dostępnych jedynie w procesie produkcji (przekroje hermetyczne zamknięte itp.).

6.    Badania konstrukcji w czasie montażu na miejscu budowy obejmują:
1)    sprawdzenie osi mostu,
2)    sprawdzenie osi łożysk,
3)    sprawdzenie poziomu górnych powierzchni ciosów podporowych,
4)    sprawdzenie rusztowań,
5)    sprawdzenie połączeń montażowych,
6)    sprawdzenie geometrycznego kształtu konstrukcji,
7)    sprawdzenie podniesienia wykonawczego,
8)    sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,
9)    sprawdzenie elementów i robót zanikających dostępnych jedynie podczas montażu konstrukcji.

7.   Badanie konstrukcji całkowicie zmontowanej obejmuje:
1)    sprawdzenie położenia przęsła w planie,
2    sprawdzenie ustawienia łożysk,
3)    sprawdzenie podstawowych wymiarów konstrukcji,
4)    sprawdzenie przekrojów elementów konstrukcyjnych,
5)    sprawdzenie połączeń,
6)    sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,
7)    sprawdzenie elementów wyposażenia obiektu,
8)    próbne obciążenia obiektu: dla wszystkich mostów, wiaduktów i przejść pod torami należy obowiązkowo wykonać obciążenia statyczne, natomiast dla przęseł rozpiętości większej od 21,00 m należy obligatoryjnie wykonać próbne obciążenie statyczne i dynamiczne; dla przęseł o rozpiętości nie większej niż 21,00 m decyzję w sprawie wykonania próbnego obciążenia dynamicznego podejmuje inwestor,
9)    dla kładek dla pieszych - badania podane w normie obciążeń,
10)    oględziny konstrukcji po wykonaniu próbnego obciążenia.

B. Zasadnicze wielkości mierzone i dopuszczalne odchyłki

1. Należy pomierzyć i sprawdzić, czy odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu nie przekraczają wielkości podanych poniżej:
1)    rzędne elementów podpory                                                                  +-10 mm,
2)    usytuowanie łożysk (z uwzględnieniem temperatur)                               +-10 mm,
3)    prostoliniowość ustawienia łożysk                                                        +-15 mm,
4)    oś podłużna konstrukcji w planie                                                           +-5 mm,
5)    długość przęsła                                                                                     +-10 mm,
6)    rozstaw poprzecznie                                                                             +-4 mm,
7)    rozstaw podłużnie                                                                                 +-4 mm,
8)    rozstaw dźwigarów głównych                                                                +-6 mm,
9)    przekroje poprzeczne elementów konstrukcji
(w zależności od wymiaru nominalnego)                                                        +-0,5 do +- 1,5 mm,
10)    ugięcie przęsła nie większe od obliczonego w projekcie próbnego obciążenia,
11)    osiadanie podpór                                                                                 +-5 mm,
12)    grubość warstw zabezpieczenia antykorozyjnego                                  -10 %,
13)    skrajnia budowli (dokładność pomiarów 1 mm)                                    + 5 mm,

2. Szczegółowe tolerancje wymiarowe i sposób pomiarów poszczególnych elementów konstrukcyjnych (spoiny, przemieszczenia, ugięcia Hp.) podają odpowiednie normy oraz Wytyczne Techniczne Wykonania

C. Technika i organizacja pomiarów

1.   Sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji i całego obiektu należy wykonywać na bieżąco podczas wykonania konstrukcji w wytwórni oraz w trakcie montażu na budowie.

2.   Szczególną uwagę należy zwrócić na wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu i warunkujące prawidłowy montaż całej konstrukcji oraz na sposób wykonania podniesienia wykonawczego.

3.   Wyniki pomiarów konstrukcji stalowej powinny być zgodne z wymiarami podanymi w projekcie technicznym i rysunkami warsztatowymi. Wyniki pomiarów wykonywanych w wytwórni powinny być zapisane w dzienniku wykonania konstrukcji, a wyniki pomiarów wykonanych w czasie montażu na budowie w dzienniku budowy.

4.   Podstawowymi przyrządami do pomiarów przy wykonywaniu i odbiorze kolejowych obiektów stalowych są:
1)     niwelator,
2)    teodolit,
3)    taśma miernicza,
4)    przymiar mierniczy,
5)    suwmiarka,
6)    łata,
7)    szablon,
8)    szczelinomierz, spoinomierz,
9)    przyrządy magnetyczne lub elektromagnetyczne do pomiarów grubości powłok antykorozyjnych,
10) przyrządy i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia pomiarów w trakcie próbnego obciążenia obiektu (czujniki zegarowe, czujniki indukcyjne, tensometry elektrooporowe, elektroniczne urządzenia pomiarowe itp.).

D. Etapy odbiorów

1. Stalowe obiekty inżynieryjne objęte są następującymi rodzajami odbiorów:
1)    odbiór częściowy konstrukcji stalowej w wytwórni, dokonywany przez komisję odbioru; wyniki odbiorów częściowych należy zapisać w dzienniku wykonywania konstrukcji,
2)    odbiór końcowy konstrukcji stalowej w wytwórni, dokonywany przez komisję odbioru powołaną przez inwestora w porozumieniu z wytwórcą; do odbioru końcowego w wytwórni wytwórca przedstawia wszystkie dokumenty techniczne, między innymi świadectwa spawaczy, atesty materiałów, wyniki pomiarów i dziennik wykonania konstrukcji,
3)    odbiór końcowy na budowie, dokonywany przez komisję odbioru; do odbioru końcowego montujący i wykonawca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa kontroli, wyniki pomiarów, dokumenty badania łączników, wyniki próbnego obciążenia i inne, zgodnie z przepisami,

E. Zasady odbioru i niezbędne dokumenty wymagane przy odbiorze całego obiektu

1. Komisja odbiorcza w wyniku podjęcia czynności odbiorczych powinna ustalić:
1)    czy obiekt jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną zamówieniem i wymaganiami norm,
2)    czy podczas budowy zostały wprowadzone w projekcie obiektu zmiany, czy zmiany te były uzgodnione z inwestorem i projektantem, jaki byl powód zmian i ich wpływ na wytrzymałość i trwałość obiektu,
3)    czy stwierdzono usterki w wykonanej konstrukcji i w przypadku ich stwierdzenia w jakim terminie i przez kogo mają być usunięte oraz czy po usunięciu usterek należy dokonać powtórnego odbioru,
4)    czy próbne obciążenia obiektu dało wyniki dodatnie,
5)    czy obiekt może być oddany do eksploatacji.

2.   Wyniki badań konstrukcji przed odbiorem do eksploatacji oraz dokonanie odbioru konstrukcji stalowej przez inwestora i wydania decyzji przez komisję odbiorczą o przekazaniu obiektu do eksploatacji powinny być ujęte w formie protokołu.

3.   Załącznikami do protokołu odbioru końcowego obiektu są:
1)     dziennik budowy,
2)    zatwierdzona dokumentacja projektowa z naniesionymi zatwierdzonymi zmianami i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie prac,
3)    umowa zawarta pomiędzy inwestorem i wykonawcą wraz z ewentualnymi porozumieniami dodatkowymi,
4)    protokoły odbiorów częściowych, w tym protokoły przekazania do eksploatacji,
5)    wyniki kontroli jakości, pomiarów geodezyjnych, atesty na wbudowane materiały, prefabrykaty i urządzenia, świadeciwa dopuszczenia do stosowania,
6)    wyniki wymaganych badań, pomiarów i prób technicznych, ekspertyz, odbiorów wewnętrznych,
7)    harmonogram wykonanych robót,
8)    wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych wraz z potwierdzeniami ich usunięcia,
9)    korespondencja i inne dokumenty mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru,
10)    dziennik wykonania konstrukcji stalowej,
11)     protokoły odbioru konstrukcji stalowej wykonanej w wytwórni,
12)     protokół z wykonania obciążenia próbnego,
13)    protokoły badań powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej,
14)    wyniki prześwietlenia spoin,
15)    atesty spawaczy i inne uprawnienia ludzi biorących udział w budowie obiektu.

§ 30.
Warunki odbioru robót związanych z budową masywnych mostów, wiaduktów, przejść pod torami i kładek dla pieszych

A. Ogólne zasady

1.   Podstawowe zasady odbioru robót związanych z budową masywnych mostów, wiaduktów, przejść pod torami i kładek dla pieszych określają Polskie Normy.

2.   Warunkiem odbioru robót i dopuszczenia obiektu do eksploatacji jest komisyjny protokół stanowiący o pozytywnych wynikach badań i stwierdzający, że konstrukcja została wykonana zgodnie z projektem i wymaganiami norm.

3.   Badania stwierdzające prawidłowość wykonania w każdej fezie budowy obejmują:
1)    badania w trakcie budowy,
2)    badania po zakończeniu budowy,
3)    badania dodatkowe.

4.   Podczas badań w trakcie budowy należy:
1)    sprawdzić właściwość używanych materiałów,
2)    sprawdzić rusztowania pod względem zgodności z dokumentacją,
3)    sprawdzić wymiary deskowań,
4)    sprawdzić zbrojenie (rodzaj, wymiary, rozmieszczenie),
5)    sprawdzić technologię robót betonowych,
6)    sprawdzić wykopy fundamentowe,
7)    sprawdzić wykonanie fundamentów, podpór jako całości, korpusów budowli oporowych, ustroju niosącego i łożysk, rodzaj i zagęszczenie gruntu zasypowego,
8)    sprawdzić wykonanie izolacji i elementów odwodnienia.

5.   Badania po zakończeniu budowy obejmują:
1)    sprawdzenie podstawowych wymiarów konstrukcji - tj. podstawowych rzędnych oraz położenia osi w planie i profilu, rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu,
2)    próbne obciążenie statyczne - obligatoryjnie wszystkich mostów, wiaduktów i przejść pod torami, a próbne obciążenie statyczne i dynamiczne dla przęseł o rozpiętości większej niż 10,0 m; obciążenia w innych sytuacjach - na żądanie inwestora.
3)    Dla kładek dla pieszych - badania podane w normie obciążeń.

B. Zasadnicze wielkości mierzone i dopuszczalne odchyłki

1. Należy pomierzyć i sprawdzić, czy odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu nie przekraczają wielkości podanych poniżej:
1)    ława fundamentowa w planie                                             +-5 cm,
2)    rzędne wierzchu ławy                                                         +-2 cm,
3)    wymiary w planie podpór masywnych                                +-1 cm,
4)    rzędne zasadniczych elementów obiektu                            +-1 cm,
5)    pochylenie korpusu budowli oporowych                            1 % wysokości,
6)    wymiary korpusu w planie                                                  +-3 cm,
7)    rzędne wierzchu budowli                                                      +-3 cm,
8)    długość przęsła                                                                    +-2 cm,
9)    usytuowanie łożysk                                                              +-1 cm,
10)    położenie osi podłużnej w planie                                          +-3 cm,
11)    usytuowanie w planie belek                                                  +-2 cm,
12)    wymiary przekroju poprzecznego dźwigara                         +-1 cm,
13)    grubość płyty pomostu                                                         +-0,5 cm,
14)    pęknięcia elementów konstrukcyjnych                                niedopuszczalne,
15)    rysy powierzchniowe, pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne warunkowo wg normy,
16)    usytuowanie pali w planie podpory                                     +-3 cm.

2.     Należy przeprowadzić także:
1)    oględziny całej konstrukcji w celu określenia jej stanu technicznego,
2)    kontrolę dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy,
3)    sprawdzenie zamontowania i ustawienia łożysk oraz dylatacji.

3.   W przypadku, gdy co najmniej jedno badanie wg § 30 A i B dało wynik niezadowalający lub wątpliwy należy wykonać badania dodatkowe w zakresie określonym przez inwestora.

4.   Zasady odbioru i niezbędne dokumenty wymagane przy odbiorze całego obiektu zostały określone w § 29 E i mają odpowiednio zastosowanie do masywnych obiektów inżynieryjnych.

§ 31.
Warunki odbioru robót związanych z budową przepustów

1.   Warunki odbioru robót związanych z budową przepustów stalowych są zgodne z warunkami podanymi w § 29.

2.   Podstawowe zasady odbioru robót związanych z budową przepustów masywnych określają Polskie Normy.

3.   Odbioru można dokonać jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. Na całość badań składają się:
1) Badania wykonane podczas budowy:
a)  sprawdzenie jakości materiałów,
b)  sprawdzenie dołów lundamentowych,
c)  sprawdzenie deskowania i rusztowania,
d)  sprawdzenie zbrojenia betonu,
e)  sprawdzenie jakości betonu,
f)   sprawdzenie murów kamiennych,
g)  sprawdzenie elementów budowli,
h) sprawdzenie wykonawstwa izolacji i elementów odwodnienia,
i) sprawdzenie elementów prefabrykatów,
j) sprawdzenie rodzaju i zagęszczenia gruntów zasypowych.
2) Badania wykonywane po zakończeniu budowy:
a)  sprawdzenie usytuowania przepustu, szczególnie rzędnych dna na wlocie i wylocie,
b)  sprawdzenie wymiarów poziomych i pionowych,
c)  sprawdzenie konstrukcji,
d)  sprawdzenie wymiarów i zagęszczenia nasypu nad przepustem,
e)  sprawdzenie zabezpieczenia wlotów i wylotów,
f)   sprawdzenie zabezpieczenia stożków nasypów.

4. Należy pomierzyć i sprawdzić, czy odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu nie przekraczają wielkości podanych poniżej:
1)    wymiary wykopów:
a)  wymiar wykopu w planie                                         +-5 cm,
b)  rzędne dna wykopu                                                 +-1 cm,
c)  w przypadku naruszenia gruntu przy wykonywaniu wykopów, naruszony grunt powinien być wybrany do warstwy nienaruszonej; zabrania się nadsypywania gruntu do żądanej rzędnej,
2)    wymiar fundamentu dla wszystkich przepustów, z wyjątkiem sklepionych:
a)  w planie                                                                   +-5 cm,
b)  różnice rzędnych wierzchu lawy                              +-1 cm,
3)    dla przepustów sklepionych:
a)  w planie                                                                   +-2 cm,
b)  różnice rzędnych wierzchu lawy                            +-0,5 cm,
4)    dla przepustów kamiennych:
a) odległość spoin pionowych jednej warstwy od spoin pionowych warstw niższych i wyższych nie powinny być mniejsze niż 10 cm,
b)  grubości spoin wspornych nie powinny być mniejsze od 8 mm i nie większe od 12 mm,
c)  dopuszczalne różnice w wymiarach pionowych przekrojów poprzecznych
dla ścian                                                                                                 +-2 cm,
dla łuków                                                                                                +-1 cm,
d)  dopuszczalne różnice rzędnych wierzchu i spodu konstrukcji nośnej +- 1 cm,
e)  dopuszczalne różnice w rozpiętości teoretycznej ustroju nośnego +-1 cm,
5)    dla przepustów żelbetowych i prefabrykowanych:
a)  w wymiarach pionowych przekrojów poprzecznych                             +-0,5 cm,
b)  rzędnych dna na wlocie i wylocie                                                         +-1 cm,
c)  długość elementu prefabrykowanego                                                   +-0,5 cm,
d)  wysokość i szerokość elementu                                                         +-0,5 cm,
e)  grubość ścian elementu                                                                        +0,4 cm-0,2 cm,
f)   wymiary otworu                                                                                      +-0,5 cm,
g)  wymiar zewnętrzny przekroju przepustu                                                +-2 cm,
6)    dopuszczalne różnice niwelety osi przepustu w każdym punkcie:             +-1 cm.
7)    Dla przepustów, gdzie grubość tłucznia i gruntu pod podkładem wynosi mniej niż 0,50 m, należy wykonać próbne obciążenia statyczne.

§ 32.
Warunki odbioru robót związanych z budową ścian oporowych

1.   Zasady odbioru robót związanych z budową stalowych ścian oporowych każdorazowa określa projekt techniczny.

2.   Podstawowe zasady odbioru robót związanych z budową masywnych ścian oporowych określa norma państwowa.

3.   Odbioru można dokonać jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. Na całość badań składają się:
1) Badania wykonywane podczas budowy:
a)  sprawdzenie jakości materiałów,
b)  sprawdzenie jakości wykonania robót palowych,
c)  sprawdzenie zabezpieczenia warunków gruntowo - wodnych,
d)  sprawdzenie robót betonowych i żelbetowych,
e)  sprawdzenie izolacji ścian,
f)   sprawdzenie zasypania ścian
2) Badania po zakończeniu budowy:
a)  sprawdzenie zgodności z dokumentacją
b)  sprawdzenia krawędzi i powierzchni licowych ścian,
c)  sprawdzenie wymiarów zewnętrznych,
d)  sprawdzenie prawidłowości wykonania ścian oporowych.

4. Należy pomierzyć i sprawdzić, czy odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu nie przekraczają wielkości podanych poniżej:
1)    rzędne wierzchu ściany                                  +-2 cm,
2)    rzędne spodu                                                 +- 5 cm,
3)    przekrój poprzeczny                                       +-2 cm,
4)    odchylenie krawędzi od linii prostej                 10 mm/1 m lecz nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni,
5)    wymiary fundamentu w planie                        +10 cm,-5 cm,
6)    rzędne dna wykopu                                        +- 5 cm,
7)    skrajnia budowli (dokładność pomiaru 1 mm) + 5 mm

§ 33.
Warunki odbioru robót związanych z budową tuneli liniowych

1. Zasady odbioru robót związanych z budową masywnych lub stalowych tuneli liniowych każdorazowa określa projekt techniczny.

§ 34.
Przekazanie obiektu do eksploatacji

1. W przypadku nałożenia na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jest on obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu:
1)    właściwy organ nadzoru budowlanego,
2)    Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska,
3)    Państwową Inspekcję Sanitarną,
4)    Państwową Inspekcję Pracy,
5)    Państwową Straż Pożarną.

2.   Organa te mają 14 dni na zajęcie stanowiska i zgłoszenia sprzeciwu lub uwag.

3.   Jeżeli inwestor nie ma obowiązku występowania o pozwolenie na użytkowanie, to może przystąpić do użytkowania obiektu po zawiadomieniu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w ciągu 14 dni od zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu.

4.    Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przesyłanego do specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego należy dołączyć:
1)    oryginał dziennika budowy,
2)    oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -w razie korzystania- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
3)    oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4)    protokoły badań i sprawozdań,
5)    inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

5.    Inwestor zastępczy oddając obiekt do użytkowania przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazane powinny być także inne dokumenty i decyzję dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem.

6.   Przy przekazaniu do eksploatacji obiektu inżynieryjnego obligatoryjnie uczestniczy w komisji pracownik zespołu diagnostycznego.

§ 35.
Realizacja robót utrzymaniowych nie będących budową

1.   W przypadku realizacji robót utrzymaniowych, które zgodnie z ustawą Prawo Budowlane są remontem, stosuje się uproszczone procedury przygotowania, nadzoru, prowadzenia i odbioru robót. Należy kierować się zasadą dostosowania zakresu środków formalnych do wielkości i skomplikowania technicznego robót.

2.    Spośród reguł przedstawionych w § § 19 - 34 niniejszego rozdziału należy w każdym przypadku zastosować te, które zapewnią właściwą jakość robót oraz prawidłowe ich rozliczenie.
Nie należy jednak rozbudowywać procedur ponad niezbędną konieczność.

3.   Przy wszystkich rodzajach remontów kolejowych obiektów inżynieryjnych, o ile nie będą one obejmowały wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu, nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie do właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, inwestor musi złożyć na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, gdyż właściwy organ nadzoru budowlanego ma tyle czasu na wniesienie ewentualnego sprzeciwu.